|
Franki
Grondtechnieken B.V. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Algemene Voorwaarden voor de onderaanneming van funderingswerken 1999 |
| Artikel 1. | Toepassing algemene voorwaarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. |
Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voorzover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 2. |
Aanbieding |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. |
De onderaannemer zal
zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. |
Tenzij anders overeengekomen
zijn niet in de aanbieding opgenomen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 3. |
Risicoregeling |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. |
De in de aanbieding
genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende
belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen
en andere kosten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. |
Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieën een wijziging ondergaan, is de onderaannemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risicoregeling en het overeengekomen loonbestanddeel.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 4. |
Inhoud van
de overeenkomst |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. |
De overeenkomst komt
tot stand door opdracht op grond van de offerte van de onderaannemer of
door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 8 werkdagen
na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht
de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen hieraan gebonden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. |
De hoofdaannemer zal
de onderaannemer volledig schriftelijk informeren omtrent de bepalingen
van het bestek, die voor het werk van de onderaannemer van belang kunnen
zijn, en omtrent de wijze van uitvoering. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3. |
Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bestek prevaleren deze algemene voorwaarden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel 5. |
Verplichtingen
van de hoofdaannemer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
De hoofdaannemer zorgt
ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor uitvoering
van het werk benodigde gegevens en over alle noodzakelijke goedkeuringen
en vergunningen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
De hoofdaannemer verricht
de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel betaald moeten
worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de funderingswerkzaamheden. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigde precario, zijn voor rekening van de hoofdaannemer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Onverlet het bepaalde
in § 5 UAV draagt de hoofdaannemer er tevens zorg voor dat de (potentiële)
onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q.
prijsbeïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie
over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen
en door de hoofdaannemer ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede
van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
De hoofdaannemer stelt
veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te voldoen
aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd
door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van de onderaannemer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
De hoofdaannemer dient
permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking
te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar
vereist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
De hoofdaannemer zal
alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving,
schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
De hoofdaannemer draagt
de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde
van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen,
daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt
uitgeoefend, de staat en de ligging van leidingen (bijv. de KLIC-melding)
en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte
informatie waartoe de hoofdaannemer ingevolge de overeenkomst verplicht
is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de hoofdaannemer de onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk. De hoofdaannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel 6. |
Faciliteiten
bouwterrein |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
De hoofdaannemer zorgt
voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein
voor het vervoer van materieel, materialen en personeel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. |
De
hoofdaannemer zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats
van de werkzaamheden van de onderaannemer en zijn materieel inclusief
voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het
eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig
overeengekomen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. |
De
hoofdaannemer garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende
draagkrachtige, droge, harde, weer- en windbestendige ondergrond moet
hebben en voldoet aan eisen van goede arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport daarvan mogelijk is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. |
De
hoofdaannemer zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden
vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein. Hij dient te zorgen voor een weer- en windbestendige ondergrond tussen het bouwterrein en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren en het transport van het materieel, de apparatuur en de materialen te garanderen. De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5. |
De
hoofdaannemer zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting
van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang
mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de onderaannemer te
vergemakkelijken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6. |
De hoofdaannemer zorgt
voor de levering van elektriciteit op het werk en op het terrein waar
de voorbereidende werkzaamheden worden verricht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7. |
De hoofdaannemer zorgt
voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en
het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden
en overige verkeersmaatregelen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8. |
De hoofdaannemer is
verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan
de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden
van de onderaannemer of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden
of hieraan schade toebrengen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9. |
De hoofdaannemer zorgt
voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies
(inclusief archeologische objecten). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10. |
De hoofdaannemer zorgt
voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal
dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de
stabiliteit van het materieel van de onderaannemer zal waarborgen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11. |
De hoofdaannemer zorgt
voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken
van of de bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12. |
De hoofdaannemer zorgt
voor het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op
de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse
obstakels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie
en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de onderaannemer
staat aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende
van de onderaannemer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13. |
De hoofdaannemer zorgt
voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de
onderaannemer conform de Arbeidsomstandighedenwet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14. |
De hoofdaannemer zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als bedoeld in dit artikel aan de onderaannemer vergoeden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel 7. |
Aanvang van
het werk; uitvoeringsduur |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
De hoofdaannemer dient
ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen
op de overeengekomen dag. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Indien het niet mogelijk
is dat de onderaannemer op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden aanvangt
zal de hoofdaannemer de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk
vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen,
voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Indien de onderaannemer
niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden
aan te vangen, zal hij de hoofdaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk
vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen,
voor de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Indien de aanvang of
de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd
door overmacht, door voor rekening van de hoofdaannemer komende omstandigheden,
of door wijziging van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de
uitvoering, dient de daaruit voor de onderaannemer voortvloeiende schade
door de hoofdaannemer te worden vergoed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
De hoofdaannemer zal
de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de onderaannemer
lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren
van de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan
wel andere omstandigheden, die voor rekening van de hoofdaannemer zijn,
aan de onderaannemer vergoeden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. |
Indien de onderaannemer
door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst
en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel
volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht
de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden in overleg aan
te passen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. |
Onder overmacht wordt
verstaan: elke van de wil en/of controle van de onder aannemer onafhankelijke,
niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de onderaannemer
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder
overmacht verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar
weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de hoofdaannemer
en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid
van de onderaannemer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8. |
Onverlet het bepaalde in § 14 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel 8. |
Verplichtingen
van de onderaannemer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
De onderaannemer zal
het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uitvoeren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
De onderaannemer zal
hetgeen hem door de hoofdaannemer ter beschikking is gesteld, behoorlijk
gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor
ontstane schade en kosten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval, dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de hoofdaannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestemde container(s).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel 9. |
Aansprakelijkheid
van partijen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Schade aan het werk
wordt geacht voor rekening van de hoofdaannemer te zijn, tenzij de schade
aan de onderaannemer kan worden toegerekend. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
De onderaannemer is
aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van
de hoofdaannemer en aan andere werken en eigendommen van de hoofdaannemer,
voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en
te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel,
zijn onderaannemers of zijn leveranciers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
De onderaannemer vrijwaart
de hoofdaannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade
voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en
te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel,
zijn onderaannemers of zijn leveranciers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. |
Onverminderd het bepaalde
in artikel 10 omtrent verzekering zal de onderaannemer nimmer voor meer
aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van
zijn aannemingssom, met een maximum van ƒ 500.000,-- (ofwel Euro
225.000,-). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5. |
De onderaannemer is
niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp.
Voor fouten in eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van de onderaannemer
beperkt tot 10% van de aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerp-aansprakelijkheid
kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt
dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat
deel, waarin de fout is opgetreden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6. |
Alle in dit artikel
genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet
genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking
alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de onderaannemer
in verband met de aangegane overeenkomst betreft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7. |
De onderaannemer is
niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen
of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de hoofdaannemer hem door
middel van tekeningen voldoende heeft geïnformeerd over de exacte
en feitelijk juiste ligging. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8. |
De hoofdaannemer vrijwaart de onderaannemer tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de onderaannemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel 10. |
Verzekering
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
De hoofdaannemer verzekert
het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn,
indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering,
door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade,
verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling
van artikel 249 en voorzover nodig 276 Wetboek van Koophandel, tegen een
zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel
of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden
voldaan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
De CAR-polis zal bepalen
dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen
zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen
risico kan voor onderaannemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom
per geval met een maximum van ƒ 5.000,-- (ofwel Euro 2.250,-). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
De verzekering omvat
tenminste:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. |
De hoofdaannemer zal
bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken
partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.
Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de
hoofdaannemer en zijn onderaannemers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5. |
De onderaannemer is
te allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden
te verkrijgen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6. |
In afwijking van paragraaf
43b lid 1 UAV zal de onderaannemer niet zorg dragen voor de in die paragraaf
genoemde verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7. |
Onverminderd het bepaalde in 10.6 zal de hoofdaannemer in welke hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de onderaannemer.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel
11. |
Oplevering |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Een
redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de onderaannemer
voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de hoofdaannemer uit om tot
opneming van het werk over te gaan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
De
gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn
of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde
werkzaamheden. Indien binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen
2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de onderaannemer geen gemotiveerde
schriftelijke afkeuring van de hoofdaannemer is ontvangen, wordt het werk
als goedgekeurd beschouwd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
De dag waarop het werk door de hoofdaannemer is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel
12. |
Afrekening |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Indien
betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden
uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform
de overeenkomst aan de hoofdaannemer is toegezonden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Binnen
een redelijke termijn na beëindiging van de werkzaamheden dient de
onderaannemer zijn eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie
van het meer en minder werk en al hetgeen de onderaannemer uit hoofde
van de overeenkomst van de hoofdaannemer te vorderen heeft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3. |
Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de onderaannemer toekomende plaats te vinden binnen een maand na indiening van de eindafrekening.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel
13. |
Wet
Ketenaansprakelijkheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
De
hoofdaannemer heeft het recht de ter zake van het aan de onderaannemer
opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing,
waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk
is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
De
hoofdaannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale
verzekeringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te houden
en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging
of de ontvanger der directe belastingen te voldoen, indien de hoofdaannemer
redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om
het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid
te beperken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Indien
de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de
onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag
aan de in de vorige leden bedoelde premies verschuldigd zal zijn dan het
percentage dat de in overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met
de onderaannemer dat percentage wijzigen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4. |
Indien
de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem
ter zake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies
sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het
percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de hoofdaannemer
in overleg treden over een wijziging van dat percentage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5. |
Indien de hoofdaannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel
14. |
Garanties |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Indien
is overeengekomen dat de onderaannemer voor het door hem uit te voeren
werk een garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat hij voor
zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan
de hoofdaannemer aannemelijk maakt dat die duidelijk zijn te wijten aan
minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging
van de hoofdaannemer zo spoedig mogelijk zal herstellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
De
garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van
de gebreken, waarbij de gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Garantieaanspraken
komen te vervallen, indien:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
De
hoofdaannemer is verplicht binnen 5 werkdagen na de constatering van een
gebrek de onderaannemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te
stellen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere garantieverplichting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5. |
Het
maximum garantiebedrag is gelijk aan de aannemingssom met een maximum
van ƒ 500.000,- (ofwel Euro 225.000,-). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
14.6. |
In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de gebreken het gevolg zijn van door derden verrichte handelingen en/of aangebrachte voorzieningen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel
15. |
Geschillen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - , die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze gelden op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 1 juli 1999. © Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |